请问建筑施工合同范本谁有的？

跑啊你

建筑施工合同范本
　　发包人:(全称)
　　承包人:(全称)
　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发包人、承包人就下列建设工程施工有关事项达成一致意见，订立本合同。
　　一、工程概况
　　工程名称：
　　工程地点：
　　工程内容：
　　工程立项、规划批准文件号：
　　*来源：
　　二、工程承包范围
　　承包范围:
　　三、合同工期
　　工程合同工期总日历天数：qz__天。
　　从 年 月 日开始施工，至 年 月 日竣工完成。
　　四、质量标准
　　工程质量标准：
　　五、合同价款
　　合同总价(小写)： 元。
　　(大写)： 元。
　　六、组成合同的文件
　　组成本合同的文件及优先解释顺序按以下第 条的约定。
　　(1)本合同第二部分通用条款第2.2 款。
　　(2)本合同第三部分专用条款第2 条。
　　七、词语含义
　　本协议书中有关词语含义与本合同第二部分通用条款中赋予它们的定义相同。
　　八、承包人承诺
　　承包人向发包人承诺按照本合同约定施工、竣工，并在质量保修期内承担工程质量保修责任，履行本合同所约定的全部义务。
　　九、发包人承诺
　　发包人向承包人承诺按本合同约定的期限和*，支付工程价款及其他应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。
　　十、合同生效
　　本合同订立时间： 年 月 日
　　本合同订立地点：
　　发包人、承包人约定本合同自双方签字盖章并于后生效。
　　发 包 人：(公章) 承 包 人：(公章)
　　地 址： 地 址：
　　法定代表人： 法定代表人：
　　委托*人： 委托*人：
　　电 话： 电 话：
　　传 真： 传 真：
　　*银行： *银行：
　　帐 号： 帐 号：
　　邮政编码： 邮政编码：
　　电子邮箱: 电子邮箱:

回复  赞（0）

被风吹过的夏天

建筑施工合同范本
　　发包方(甲方)：
　　承包方(乙方)：
　　按照《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。
　　第1条 工程概况
　　1.1工程名称：
　　1.2工程地点：
　　1.3承包范围：
　　1.4承包*：
　　1.5工期：本工程自 年 月 日至 年 月 日
　　1.5工程质量：
　　1.6合同价款(人民币大写)：
　　第2条 甲方工作
　　2.1 开工前 天向乙方提供经确认的施工图纸或施工做法说明 份，并向乙方进行技术交底。提供施工所需的场地(即“承包范围”)清除施工场地内一切影响乙方施工的障碍，如甲方因未能做到以上要求，而导致延误工期，工期顺延。
　　2.2向乙方提供施工所需 的水、电、气及电讯等设施，并说明注意事项。
　　.........................................................
　　第3条 乙方工程
　　3.1开工前 天，向甲方提供经确认的施工图纸或作法说明 份，并与甲方进行现场交底。(或参加甲方组织的施工图纸或做法说明的现场交底)。
　　.....................................................
　　第4条 关于工期的约定
　　4.1甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方因赶工采取的措施费用。
　　..........................................
　　第5条 关于工程质量及验收的约定
　　5.1本工程以施工图纸、作法说明、设计变更和《建筑装饰工程施工及验收规范》(JGJ73-91)、《建筑安装工程质量检验评定统一标准》(GBJ300-88)等国家制订的施工及验收规范为质量评定验收标准。
　　.................................................
　　第6条 关于工程价款及结算的约定
　　6.1双方商定本合同价款采用第 种。
　　A、固定价格 B、可调价格(按国家有关工程计价规定计算造价，并按有关规定进行调整和竣工结算)
　　..................................................
　　第7条 关于材料供应的约定
　　7.1本工程乙方负责采购供应的材料、设备(见附表)，应为符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场。由甲方供应的材料、设备发生了质量问题或规格差异，对工程造成损失，责任由甲方承担。甲方供应的材料经乙方验收后，由乙方负责保管，甲方应支付材料价值 %的保管费。由乙方保管不当造成损失，由乙方负责赔偿。
　　.............................................
　　第8条 有关安全生产和防火的约定
　　8.1 方提供的施工图纸或作法说胆，应符合《中华人民共和国消防条例》和有关防火设计规范。
　　.........................................................
　　第9条 工程停建或缓建
　　9.1由于不可抗力及其它甲乙双方之外原因导致工程停建或缓建，使合同不能继续履行，乙方应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工作，按甲方要求将自有机构设备和人员撤出施工现场。
　　............................................
　　第10条 奖励和违约责任
　　10.1由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失。每停工或窝工*，甲方支付乙方 元，甲方不按照合同约定付款，每延期*，按付款额的 %支付违约金。
　　...................
　　第11条 保修
　　11.1本合同保修期为竣工之日算起，为期 年。保修范围为本合同中规定的乙方承包的项目及内容。
　　...................................................
　　第12条 争议或纠纷处理
　　12.1本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。
　　12.2当事人不愿意通过协商、调解解决或者协商调解不成的，本合同在执行中发生的争议由合同签约地人民法院解决。
　　第13条 其他约定
　　第13条 附则
　　13.1本工程需要进行保修或保险时，应另订协议。
　　13.2本合同正本两份，双方各执一份。副本 份，甲方执 份，乙方执 份。
　　13.3本合同履行完成后自动终止。
　　13.4附件资料
　　甲方(盖章)： 乙方(盖章)：
　　法定代表人： 法定代表人：
　　授权代表(签字)： 授权代表(签字)：
　　单位*： 单位*：
　　*： *：
　　传真： 传真：
　　*银行： *银行：
　　户名： 户名：
　　帐号： 帐号：
　　年 月 日 年 月 日

回复  赞（0）